中国电建西北院中广核新能源内蒙古准格尔旗光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）项目光伏区场平及道路专业工程分包采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院中广核新能源内蒙古准格尔旗光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）项目光伏区场平及道路专业工程分包采购项目公开谈判采购公告

公告-招标公告内蒙古 - 鄂尔多斯 - 准格尔旗

发布于 2026-08-13

招标详情

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人772个

立即查看

可引荐人脉691人

立即引荐

历史招中标信息14571条

立即监控

本单位近五年路桥类项目招标155次，合作供应商85个，潜在供应商84个

查看详情 >

类别：工程类公告发布时间：2026-08-13 公告截止时间：2026-08-17

第二章投标人须知

中国电建西北院****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）

场平及道路专业工程分包谈判采购公告

1.采购条件

****点击查看已中标****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）工程（项目简称：准格尔光之源600MW项目二标段），项目业主为****点击查看****点击查看公司，资金已落实。其中PC工程总承包项目包含的光伏区场平及道路专业工程分包已具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开），凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**市**大路镇

2.2 工程概况及标段概况

****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）。本项目站址位于****点击查看市**大路镇境内，场址中心坐标为北纬40.13°，东经111.20°，位于呼大高速与兴巴高速西南侧，距大路镇约7km。本工程所在地基础建设齐全，道路通畅，沿途道路、桥梁基本能满足光伏电场的对外交通运输要求，部分地块路窄或有急弯，需进行修整后方可满足大车通行。

标段概况：光伏场区局部场平，**阵列区检修道路，道路总长31.72km，升压站进站道路工程1.73km，具体以最终道路施工图为准，同时包含道路施工工作、试验附属排水设施施工、道路警示标志施工，项目整个施工期间场内道路、场外主干道的缺陷处理，直至竣工验收及整体移交。所有道路的材料采购均包含在本合同范围内。为完成承建工程项目所有与相关各方的协调配合工作，配合协调费包含在本合同中。同时按照项目要求选定土方试验单位，完成回填压实系数检测及道路压实度检测；按照环水保要求负责本标段内的环水保施工及验收服务，完成本标段消防设计审查意见、消防竣工验收，协助采购人进行及工程电力质监及启动前验收等工作，完成项目临电施工，完成施工范围内竣工图纸的编制。

资金来源：自筹

采购编号：****点击查看

采购方式：谈判采购（公开）

2.3 工期要求

开工日期：本分包工程计划于【 2026 】年【 08 】月【25 】日开工（实际开工日期以开工令为准）；

场平及道路施工完工日期：【 2026 】年【10】月【 30 】

全容量并网日期：【 2026 】年【 12 】月【 30 】日前。

2.4 质量要求

****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）场平及道路专业工程分包质量要求：满足国家、****点击查看公司有关工程施工质量验收规范和标准的要求、规范以及设计要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 采购范围

本次采购工程为****点击查看光之源600MW光伏项目PC光伏场区建筑安装（标段二）场平及道路专业工程分包

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；

3.1.2企业资质要求：具有建筑或市政或公路工程承包三级以上资质；同时具有安全生产许可证；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业业绩要求：具有在近3年（2023年01月01日起至2025年12月31日）内不少于1个及以上光伏项目场平及检修道路施工类似业绩。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有公路工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

3.1.4 企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年08月17日17:00前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****点击查看.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年08月20日14时30分文件递交结束时间（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：2026年08月20日14时30分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：2026年08月20日16时30分（具体时间另行通知）。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判