海口市琼兴农业投资有限公司关于海口市琼山区公路下穿铁路设置限高架安全防护工程竣（交）工验收试验检测单位比选的公告

委托方： （以下简称甲方）

检测方： （以下简称乙方）

根据《中华人民**国民法典》及国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地址：**省**市

工程规模： /

第二条 检测范围和内容

检测范围：交（竣）工验收环节抽检。

第三条 检测工期

1、工期根据不同检测项目不同批次工程进度时间由甲方确定，乙方接到甲方通知后2个工作日内进场检测，进场检测后10个工作日内完成检测工作并提交报告。

2、如因甲方原因造成检测工期延误，不能在协议规定时间内完成，工期相应地予以顺延。

3、如因停电、停水原因造成检测中止，由乙方重**排检测，不重复计取检测费。

第四条 安全措施

1、进入工地必须戴安全帽，并注意人身及仪器设备的安全。

2、现场检测用电用水由甲方安排工地负责。

3、由专业技术人员进行试验操作，安装场地内严禁闲杂人员进入，并由安全员负责安全。

4、乙方应当做好检测时的安全防范工作，在检测过程中因乙方工作人员原因发生的安全事故所造成的人员伤亡和财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。

第五条 甲方的责任和义务

1、甲方需按规范要****点击查看检测所需相关资料，并对其准确性、可靠性负责。

2、甲方需提供满足检测要求的工作面，并负责协调现场各单位，以确保检测工作正常进行。

3、甲方对在建工程各类检测数据有知情权，协议正常执行过程中，可随时咨询乙方。

4、根据付款条件支付相应检测费用。

5、甲方应在乙方发出领取检测报告的通知后，凭检测委托单领取检测报告。

6、甲方应保护乙方的投标文件、检测方案、报告书、文件、资料数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制，不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生上述情况，乙方保留追究甲方法律责任的权利。

7、因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的检测报告，甲方应承担乙方因重复检测而发生的检测费用，报告修改费用按照20元每份，同一份报告增加报告数量的，不单独计价。

8、乙方为本项目编制的成果文件的知识产权归甲方所有。

9、甲方有权根据本工程实际情况对检测项目进行调整，费用按实际开展的检测项目进行收取，乙方须无条件配合。

10、本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。

第六条 乙方的责任和义务

1、乙方应当向甲方提供与本工程检测业务有关的检测能力证明资料。

2、****点击查看机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3、乙方应按国家技术标准规范和甲方任务委托书及技术要求进行检测工程，按时提交检测报告。

4、乙方负责向甲方出具国家有关部门认可的正式检测报告书一式四份，乙方应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性，并对检测数据和检测报告负责。

5、乙方应当在提交检测方案时一并提交检测项目及检测数量。

6、在工程检测过程中，若乙方发现工程质量问题，需及时向甲方通报。

7、甲方现场条件准备就绪通知乙方检测后，乙方需在2个工作日内组织人员进场。

8、乙方应向甲方提供检测咨询服务，并负责材料送检工作。

9、在现场工作的检测人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

10、乙方应按**省建设****点击查看管理局的要求，自2017年03月01日起，见证取样检测样品须以二维码形式取样，并送检。具体事项以**省建设****点击查看管理局发布的文件为准。

11、未经甲方同意乙方不得转包检测业务。若有分包检测业务，****点击查看公司与本工程检测业务有关的检测能力证明资料提供给甲方。****点击查看公司出具的检测报告，****点击查看公司应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性，并对检测数据和检测报告负责，且按合同规定的时间提交检测报告。

12、甲方向乙方提供的完成该项目所需的全部资料，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得泄露给任何第三人或作其他用途。

13、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第七条 合同暂定价及付款方式

1、合同暂定价

本合同暂定价格总计为人民币（大写） （￥： 元），合同暂定价款包含税费、交通费、差旅费、食宿费等一切费用。

2、付款方式：

2.1乙方履行合同约定义务，并向甲方分别提交通过审核合格、国家有关部门认可的各项检测正式检测报告书，甲方收到后10个工作日内按已收到的检测报告书向项目行业主管部门发起付款申请支付合同暂定价的50%。

2.2本工程项目竣工验收合格通过后10个工作日内甲方向项目行业主管部门发起付款申请支付乙方至合同暂定价的80%。

2.3待政府部门审批财务决算报告后十五个工作日内，以财务决算报告审批的检测费的金额*（1-下浮率）的金额和合同暂定价两者间的最**额为结算价。〔下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价〕。甲方向项目行业主管部门发起付款申请乙方余款。按多退少补原则执行。

3、甲方每次向项目行业主管部门发起付款申请前，乙方应当提供合法有效的相应发票，否则甲方有权延迟支付。

4、乙方在签订本合同前已****点击查看政府投资项目，****点击查看政府投资的情况及其可能出现的合同风险，因政府原因致使项目资金未能落实而导致本合同价款不能如期支付时，乙方同意不追究甲方任何责任。

5、甲方向项目行业主管部门申请支付本合同价款，因相关部门必要的审批程序和拨款程序造成支付拖延，不计取任何利息、滞纳金，也不视同违约支付违约金。

第八条 违约责任

1、由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期需按实际工日顺延。

2、检测报告信息错误，未按照约定进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应无偿进行更正或免费重新进行检测，如乙方不进行更正或重新检测或重新出具的报告仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方需全额退还甲方已支付的全部费用。乙方违反法律、法规和工程建设强制性标准及检测报告信息错误，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失。

3、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，不支付检测费用；已进行检测工作的，按实际完成的且经验收合格的检测工作量报甲方审核同意后一次性付清。

4、甲方未按合同规定时间支付检测费，每超过一日，应偿付所拖欠的检测费的千分之一逾期违约金。

5、乙方未按合同规定时间及未按合同约定的条件提交检测报告书的，每超过一日，应当每日按照本合同金额的千分之一向甲方支付违约金，超过十五日的，甲方有权单方解除合同，乙方应当退还甲方的全部检测费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方提交合格检测报告成果文件中的实际检测工作量与本合同约定的工作量不符的，甲方有权从检测费用中扣****点击查看工作部分的费用。该部分的费用计算方式为：本合同约定的工作量与合格检测报告中的工作量两者间的差额×本合同附件报价清单中约定的单价。

7、乙方有其他违约情形的，甲方有权要求乙方立即进行整改，乙方拒不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权单方终止合同，乙方须支付给甲方本次检测费用总额的 30% 作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第九条 其它约定事项

1、乙方应认真审核图纸，全面了解本工程建设信息，检测项目应视为乙方在仔细检查图纸对试验检测项目进行了全覆盖。如本合同约定检测项目有缺漏，乙方有义务进行增加检测，并不再收取检测费用。

2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成，则****点击查看人民法院诉讼。

第十条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。全部成果交接完毕和检测工程费结算完成后，本合同终止。

第十一条 附件

附件一：无

以下为双方签字区域，无正文内容

甲方（章）： 乙方（章）：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开户名： 开户名：司

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

签订时间： 年 月 日