四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程外接电、恶劣天气实时监测预警系统的专业分包公开选择公告

根据我单位选择计划安排，现拟采用公开方式选择**省**至**高速公路项目机电工程外接电、恶劣天气实时监测预警系统的专业分包，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和选择范围

（一）项目概况：**省**至**高速公路项目起于**县城以南凤坪坝、接映汶高速公路止点(AK48+000＝映汶高速公路 K48+272)，设**枢纽互通连接映汶高速、汶马高速和汶九高速；沿杂谷脑河上行、与 G317 平行布线，经克枯、龙溪、桃坪、**、木卡、**、蒲溪、甘堡至**；再经朴头、古尔沟、沙坝、夹壁至米亚罗；经尽头寨，穿越鹧鸪山，沿梭磨河下行，经梭磨、止于卓克基。路线全长 172Km，主线上共设置桥梁 52Km/121 座（包括互通及服务设施主线），隧道 96Km/32 座，桥隧总比例约 86%；设置 10 处互通式立交，4 处服务区、3 处停车区、3 ****点击查看中心和 4 处养护工区、1 ****点击查看收费站等必要的交通工程及沿线管养设施。

（二）选择内容和范围:汶马狮子坪35kV中心变外部电源接入工程及35kV夹尔线迁改工程的专业分包工作，新增900章恶劣天气实时监测预警系统的专业分包的专业分包工作。特殊说明，安装内容中已经包括施工前期勘察、可能发生的垃圾清扫、钢筋及混凝土试块检测费、设备单机及联网调试、安全文明措施及施工配合等内容，上述各类工作内容已经包括在响应报价总价中，不再单独计量。

本次选择设2个标段，具体标段划分如下表：

（三）t计划工期:标段A施工工期8个月，标段B施工工期3个月，缺陷责任期24个月。具体开工日期以项目部要求为准。

（四）t施工质量目标:符合工程质量规范；工程质量优良。

（五）其他： /

二、供应商资格要求

（一）参加本次选择活动的供应商应当是中华人民**国境内的t法人 ¨非法人组织 ¨自然人，¨依法办理主体资****点击查看公司，同时还应具备如下条件：

t 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照和有效的安全生产许可证，标段A需具备电力工程施工总承包资质贰级及以上或输变电工程专业承包资质或承装（修、试）电力设施许可证、标段B需具备机电工程施工总承包资质贰级及以上。

t 2.业绩要求: 标段A：近三年内（2022年1月1日至响应截止日期间）至少已完成1个合同总额不低于200万元的类似项目（以合同复印件为准），类似项目是指：外接电施工业绩。标段B：近三年内（2022年1月1日至响应截止日期间）至少已完成1个合同总额不低于100万元的类似项目（以合同复印件为准），类似项目是指：高速公路机电安装项目。

t 3.项目负责人要求:（1）具有有效期内的二级建造师证书（机电工程）；（2）担任过一个及以上的类似项目的项目负责人（提供合同或合同发包方的证明材料，必须体现出姓名）；（3）拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；（4） 近三年内（自2022年1月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****点击查看.cn/）查询结果为准，****点击查看法院判决书判决时间为准）。

t 4.信誉要求: 近三年内（自2022年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****点击查看.cn/）网站页面显示内容为准并截图，****点击查看法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索全文检索（分别检索供应商、其法定代表人）案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

5.财务能力要求： 响应人应提供“财务能力”承诺:营运资金不少于人民币50万元财务能力承诺书。

（二）与选择人存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目¨接受 t不接受联合体参加选择活动。联合体响应的，应满足下列要求： /

（四）每个供应商最多可对2个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

（五）其他： /

三、选择文件的获取

（一）潜在响应人可访问****点击查看网站，网址为http://www.****点击查看.com/home.html。本项目公开选择公告和补充（答疑、澄清）、中选结果公示均通过该网站公布。

（二）请于2025年4月28日至2025年5月7日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（**时间，下同），将单位介绍信、经办人身份证及上述资料的扫描件（加盖公章）发送至邮箱：****点击查看@qq.com，并在购买标书的邮件内注明响应人代表联系人姓名、手机号码、邮箱及标段，即可通过电子邮件或其他电子形式方式获得电子版选择文件（word版、PDF版各一份）。（无需到现场购买选择文件）。

四、响应文件递交等要求

（一）选择人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

（二） 响应文件递交的截止时间：2025年5月 13日9时30 分。

（三）响应文件递交方式：要求递交纸质响应文件（正本一份，副本一份）。采用现场或邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件送达至****点击查看。

（四）因响应人纸质响应文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按公开选择文件要求密封，选择人不予受理，造成响应失败的，由响应人自行承担责任。

（五）本项目采用网上远程视频方式进行唱价会议（响应人无需至唱价现场），须各响应人预先安装华为云会议系统，并提**行调试，会议室ID待开标前1个小时电话告知。华为云会议客户端可选择下载电脑端或者手机端，电脑端请前往华为云会议官网下载：http://www.****点击查看.com/product/meeting/download.html；手机****点击查看商店或APP Store，搜索“华为云会议”。具体使用指南详见华为云会议官网。

唱价地点：**市上**五星路206****点击查看中心5号楼7楼705室 。

五、发布公告的媒介

本次公开选择公告同时在****点击查看网站（网站地址http://www.****点击查看.com/home.html）上发布。

六、联系方式

（一）采 购 人：****点击查看

地 址：**市上**五星路206****点击查看中心5号楼6层

联 系 人： 潘工

电 话： 0571-****点击查看3565

（二）监督部门：****点击查看纪检审计室（综合监督部）

地 址：**市上**五星路199****点击查看中心2号楼17层

电 话： 0571-****点击查看0383

选择人：****点击查看

日 期：2025年4月 28日