中国电建西北院大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标项目道路标段采购项目公开谈判采购公告

公告-招标公告四川 - 阿坝藏族羌族自治州 - 阿坝县

发布于 2026-07-31

招标详情

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人772个

立即查看

可引荐人脉703人

立即引荐

历史招中标信息14571条

立即监控

本单位近五年路桥类项目招标154次，合作供应商84个，潜在供应商83个

查看详情 >

类别：工程类公告发布时间：2026-07-31 公告截止时间：2026-08-05

中国****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段

谈判采购公告

1.采购条件

****点击查看****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标（项目简称：**茸安光伏发电项目），项目业主为国能大渡河（****点击查看**公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的道路工程标段分包已具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

**州**县茸**

2.2工程概况及标段概况

工程概况：****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标，场址位于**州**县茸**，场址中心坐标：32°28'0.88"N，101°50'36.83"E。场址距**市约280km，距**县城约90km，对外交通可由久马高速、国道G347达到**县城，从**县城附近哇查公路转入安羌镇、茸**地方道路，再由地方道路转入格尔登玛村简易道路进入场址范围。项目区属于川西高原山地地貌，场区海拔3600m～4300m。场址区整体由近南北、东西及北西向发育的完整山脊组成，阵列区沿山脊和**面斜坡向布置。

标段概况：光伏场区**阵列区道路，道路总长20.65km，具体以最终道路施工图为准，现状道路修复、所有道路青苗补偿、试桩及检测、工程桩检测、项目临建、通讯基站施工（基站需覆盖整个光伏场址范围，确保不低于4G网络信号，通讯基站要求在支架安装启动前安装调试完成，以保障项目施工期和运行期的通信畅通。施工期间，基站用电应取自自发电或其他电源，相关费用已包含在合同价格中，由承包人承担。并在****点击查看电站备用电源接通）将基站电源改接至升压站UPS电源。建立至中控室的外部通信线路以及1****点击查看电站的全量遥测、遥信数据****点击查看公司集****点击查看集团四****点击查看中心的接入系统，通道建设、接入及联调等费用包含在合同总价中。），同时包含道路施工工作及附属排水设施施工、道路警示标志施工，项目整个施工期间场内道路、场外主干道的缺陷处理，直至竣工验收及整体移交。所有道路的材料采购均包含在本合同范围内。为完成承建工程项目所有与相关各方的协调配合工作，配合协调费包含在本合同中。竣工图纸的编制。

资金来源：自筹

采购编号：****点击查看

采购方式：谈判采购（公开）

2.3工期要求

****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段计划于2026年08月15日开工，2026年11月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。

2.4质量要求

****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段质量要求：工程质量标准必须符合现行国家及业主（国能大渡河（****点击查看**公司）有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

土建单元工程优良率≥90%，安装单元工程优良率≥96%，一次性验收合格率100%；整体工程质量优良评价的总得分大于85分，确保实现达标投产。

2.5采购范围

本次****点击查看公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标道路标段

本标承包范围包括（但不限于）：光伏场区**阵列区道路，道路总长20.65km，具体以最终道路施工图为准，现状道路修复、综合协调费、所有道路青苗补偿、试桩及检测、工程桩检测、项目临建、通讯基站施工（基站需覆盖整个光伏场址范围，确保不低于4G网络信号，通讯基站要求在支架安装启动前安装调试完成，以保障项目施工期和运行期的通信畅通。施工期间，基站用电应取自自发电或其他电源，相关费用已包含在合同价格中，由承包人承担。并在****点击查看电站备用电源接通）将基站电源改接至升压站UPS电源。建立至中控室的外部通信线路以及1****点击查看电站的全量遥测、遥信数据****点击查看公司集****点击查看集团四****点击查看中心的接入系统，通道建设、接入及联调等费用包含在合同总价中。）同时包含道路施工工作及附属排水设施施工、道路警示标志施工，项目整个施工期间场内道路、场外主干道的缺陷处理，直至竣工验收及整体移交。所有道路的材料采购均包含在本合同范围内。为完成承建工程项目所有与相关各方的协调配合工作，配合协调费包含在本合同中。竣工图纸的编制。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.1.2企业资质要求：具有公路工程施工总承包二级及以上或市政工程施工总承包二

级及以上资质；并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业业绩要求：响应人在近3年内至少具有1项类似工程业绩及经验。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具备公路或市政专业二级注册建造师执业资格，安全B证，有1项类似工程工程项目经理的履职经验（须提供当期任命文件或业主出具证明），未担任其他在建工程项目的项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产C证及以上资格。

3.1.4企业资信要求：

（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****点击查看.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****点击查看法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****点击查看.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年08月05日17时00分前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****点击查看.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年08月10日14时30分文件递交结束时间（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在、开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A)开标时间：2026年08月10日14时30分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：2026年08月11日9时00分（具体时间另行通知）。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判。