女山湖镇王岗组至季郢电站道路硬化项目审计项目招标公告

女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目招标公告

****点击查看

2025年09月26日

女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目招标文件

一、招标条件

1、工程名称：女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目

2、招标人：****点击查看

3、资金来源：财政资金

二、项目概况和招标范围

1、项目概况：女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目，详见工程量清单。

2、招标内容：女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目，详见工程量清单。

3、服务范围及工作内容：竣工结算审计。

4、质量要求：合格。

5、服务期限：自合同签订之日起实施，至竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。

6、本项目中标价：，审计服务费用3000元，加审减金额的2%

7、确定中标人的方法：由招标人代表随机抽取决定中标单位。

三、投标人资格及报名要求：

1、投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）；

2、拟任项目负责人具有注册造价工程师证书；

3、拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）；

4、本次招标不接受联合体投标。

四、开标时间和地点

1、凡有意向参加本项目的企业，请于开标时间前按下列要求编制投标文件：

（1）投标函（原件）；

（2）企业法人营业执照副本复印件；

（3）项目负责人注册证书；

（4）拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）；

（5）其他投标单位认为需要提供的材料。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人有权拒收其投标资料。

3、开标现场须提供法定代表人或委托代理人身份证原件，招标人现场核验。

4、开标时间为：2025年09月30日15时00分。

5、开标地点为：****点击查看后三楼会议室。

6、报名截止时间：2025年09月30日15时00分。

五、投标须知

1、投标人自行勘察现场，按招标情况说明、招标范围及内容，仔细核算费用。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件中的所有内容。中标后，不得放弃中标资格。

2、中标单位需在3日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格。

3、中标价应是完成女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目的全部费用。

4、本合同为固定总价合同。任何情况不予变更或增加费用。

六、合同主要条款

1、付款方式：本项目无预付款，审计服务期为自合同签订之日起至提交完整审计报告后，服务期满结束后一次性付清。

2、当实际发生工程量超过合同工程量10%以上时，需要业主、监理、及施工单位现场审核、确认，否则，业主不予确认该部分工程量。

七、联系方式

招 标 人：****点击查看

联 系 人：丰殿虎

电 话：136****点击查看9841

女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目

审

计

合

同

发包人（甲方）

承包人（乙方）

签订时间： 年 月 日

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民**国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程规模： 。

4. 服务内容： 。

二、咨询业务范围

1.根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书；

2.制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

3.参与工程造价控制的有关会议；

4.负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；

5.承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

6.协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；

7.土方报告（原始测量、收方测量及计算）提供合法有效的测量报告；

8.及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整的工程结算审核报告；

9.其他与工程造价控制相关的工作。

三、咨询期限

计划开始日期： 年 月 日。计划结束日期： 年 月 日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》 标准。

五、咨询酬金及支付方式

人民币(大写) (￥ 元)。

付款方式：本项目无预付款，审计服务期为自合同签订之日起至项目竣工验收并提交完整审计报告，服务期满结束后一次性付清。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

九、签订地点

本合同在 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 生效。

十二、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，委托人 份，咨询人 份。

委托人： (公章)	咨询人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

第二部分 通用合同条款

（具体内容详见《**省建设工程造 价咨询合同》（WF-2016-05）示范文本）第三部分专用合同条款适用于合同的其他规范性文件：现行的有关法律法规。

1.1标准和规范

适用于工程造价咨询的标准规范包括：国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：详见合同通用条款。

1.3联络

1.3.1委托人和咨询人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.3.2委托人接收文件的地点： ；

委托人指定的接收人为： ；

委托人指定的电子邮箱： 。

咨询人接收文件的地点： ；

咨询人指定的接收人为： ；

咨询人指定的电子邮箱： 。

2、委托人

2.1委托人代表

姓名： ；

身份证号： ；

职务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

委托人对委托人代表的授权范围如下： 。

2.2提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：项目前期审批材料、招标投标资料等。

委托人向咨询人提供资料的期限为：7天内。

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定：按照造价咨询服务项目要求提供项目相关资

料。

2.3答复

2.3.1委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：7天内。

2.3.2关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定： 。

3.咨询人

3.1项目负责人

姓名： ；

身份证号： ；

造价工程师注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下： 。

3.2工程造价专业人员

3.2.1咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限：7天内。

咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任： 。

咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任：详见补充条款。

咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求：详见补充条款。

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见补充条款。

咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任：详见补充条款。

4.咨询业务范围和工作内容

4.1咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括：详见合同协议书。

5.咨询期限

5.1咨询期限延误

5.1.1因委托人原因导致咨询期限延误

5.1.2因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形：未能提供完整的材料、咨询过程中未按咨询人要求的时间办理有关事宜、第三人不配合导致延误。

5.1.3因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为：扣除合同价款10%。

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：合同价款的20%。

5.1.4因第三人原因导致咨询期限延误

5.1.5因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形：未能提供完整的材料、咨询过程中未按咨询人要求的时间办理有关事宜、第三人不配合导致延误。

5.2工程造价咨询成果文件交付期限

5.2.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数四份，具体按照项目备案需求确

定。

5.2.2委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限：7

天内。

5.2.3因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任扣除10%的合同价款。

6.咨询质量

6.1质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。

6.2质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：扣除10%的合同价款。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：扣除20%的合同价款。

7.咨询酬金

7.1酬金计算方式

咨询酬金其他计算方式：详见合同协议书。

7.1.2基本酬金加绩效酬金

（1）基本酬金比率： / 。

（2）绩效酬金比率： / 。

7.2预付酬金

7.2.1预付酬金支付比例或金额： / 。

7.2.2预付酬金支付期限： / 。

7.2.3 委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式 ： 。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额：详见合同协议书相关内容 。

咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限： 支付周期期满 3 天内 。

7.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限：收到资金支付

申请后 7 天内 。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限： 详见合同协议书 。

7.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限： 详见合同协议书 。

7.4.3 委托人完成酬金支付的期限： 详见合同协议书 。

8.变更

8.1 变更的范围

8.1.1变更的其他情形： 。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1变更引起咨询酬金调整的计算方法: 。

8.2.2变更引起咨询期限调整的计算方法: 。

8.3 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率： 。

合理化建议奖励的其他计算方法 。

9.违约

9.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定因委托人违约解除合同的 。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：按已完成咨询业务咨 询酬金的 100%计算。

9.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定： 因咨询人违约解除合同的 。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：返还已付的酬金并扣除履约保证金。

10. 争议解决

10.1 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1****点击查看委员会申请仲裁；

（2****点击查看法院起诉。

11.补充条款

合同价款支付

合同款支付： 。

12.本合同未尽事宜，双方可协商约定。

女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目

投

标

文

件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（1）投标函（原件）；

（2）企业法人营业执照副本复印件；

（3）项目负责人注册证书；

（4）拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）；

（5）其他投标单位认为需要提供的材料。

投标函

（注：该投标书需带至开标现场）

（招标人）

我公司已仔细阅读 （项目名称）招标文件的所有内容，我方愿以 的投标报价承包上述工程的审计，服务期限为自合同签订之日起实施，至竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。我公司如中标，将拟派 （造价师）担任本项目的负责人。

我 （姓名） 系 （投标单位） 的法定代表人，现授权委托 (投标单位 ) 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称） ****点击查看公司的名义参加开标会， 签署合同和处理与之有关的一切事宜，其法律后果由我方承担，代理人无转委托权，特此委托。

被 授 权 人： （签字或盖章）性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

招标文件-女山****点击查看电站道路硬化项目审计项目(1).doc